01.01/
27.07.2007
Koordinasyon Kurulu top.
ve Komisyon oluşturulması hk.
S.S. …………..………….K.Y.K.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,
(
)
ANKARA
İlki 14.06.2007 tarihinde, ikincisi 19.07.2007 tarihinde
yapılan IHLAMURKENT KOORDİNASYON KURULU toplantısında, Ihlamurkent adadışı
“kaplama altı malzeme ve kaplama ile yol bordürü
yapımı işi” ile ilgili olarak;
İlgi, istek ve yetenekleri, mesleksel özellikleri göz önünde
bulundurularak, ortak organizasyon, işbirliği ve dayanışma
anlayışlarına ve açıklık yöntemine uygun, Yönetim
Kurulumuzca tensibi istenen çalışma komisyonları
proje dahili bütün kooperatif yöneticilerini
kapsayacak içerikte ve ek listedeki gibi
oluşturulmuştur.
Görevleri, yetkileri, yapılacak katkılar; idari ve teknik
şartnameler, sözleşme tasarısı, ihale şartnamesi
içeriğinde mevcuttur. Bu belgeler, web sitemizde de
bulunmaktadır.
Her düzeydeki katkı ve katılımınızla, IHLAMURKENT
Projemiz tamamlanacaktır.
Birlik Başkan Yardımcılarımız Suzan YILMAZ ve
İsmet ÖZBAY ile iletişim içinde,
katkılarınızı arzuluyor, çalışmalarınızda
başarılar diliyoruz.
Doğantürk ŞİMŞEK
Nizamettin BEKAROĞLU
BİRLİK BŞK.
YRD.
BİRLİK BAŞKANI
EK: Komisyon Listesi
Elvankoop Web Adresi: www.ankara-elvankoop.org
EK
OLUŞTURULAN KOMİSYONLAR
Sıra No Komisyon Adı Komisyon Üyesi İlgisi Mesleği
Sözleşme tasarısı, davet
Mektubu hazırlama Koms.
Nevzat TORUNLAR
BİRLİK BŞK. YRD.
İnş.
Müh.
Doğantürk
ŞİMŞEK
BİRLİK BŞK.
YRD. Yönetici
İlhan BEYLER
S.S. PINAR Y.
K.Y.K. End.
Müh.
Hamit BAYKARA
S.S. DOĞAN YEŞ K.Y.K. Avukat
Erzade
YILDIZ
S.S. GÜLENAY K.Y.K. Yönetici
Mustafa BEKTAŞ
S.S. HALK YAŞ. K.Y.K.
Müşavir/Sig.
Araştırma Koms.
Ali Ekber ASLANOĞLU S.S.
İLKBAŞAK K.Y.K.
Yönetici
Sabri
ELMAS
S.S. ARZUMKÖY K.Y.K. Yönetici
Ömer
ERDOĞAN
S.S. GENÇ ELV. K.Y.K.
Girişimci
Mustafa
TEKAY
S.S. PRİMAKENT K.Y.K. Yönetici
Özer
KAPLAN
S.S. DOĞAN ELV. K.Y.K. Yönetici
3- Denetim ve Kabul
Komisyonu
Melekzat
ÖKTEM
S.S. YÜKSELİN K.Y.K.
Elk. Müh.
Mustafa
ÖZKAN
S.S. ANGORA K.
K.Y.K. İnş. Müh.
Suzan
YILMAZ
S.S. TANGOKENT K.Y.K Birlik
Bşk.
Ali Fuat
KAPLAN
S.S. UFUK VOL.
K.Y.K
Birlik Bşk.
Atila
GENÇ
S.S. BOGİNA K.Y.K.
Yönetici
Komisyonu
İsmet ÖZBAY
S.S. MAVİ ÖZL. K.Y.K.
İktisat/
Müf
Temel
AKTÜRK
S.S. IHL. GÜV. K.Y.K.
İnş. Müh.
Cahit
İPEK
S.S. EKİNSU K.Y.K.
İnş. Müh.
Kemal
YILMAZ
BİRLİK BŞK. YRD.
Yönetici
Haydar KARAKUŞ
S.S. SERHAT SIL
K.Y.K. Yönetici
S.S. ELVANKÖY KONUT
ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
IHLAMURKENT ADADIŞI “KAPLAMA ALTI MALZEME VE KAPLAMA İLE YOL
BORDÜRÜ YAPIMI İŞİ
İHALE
ŞARTNAMESİ (TASARI)
İşin Sahibi :
MADDE 1- İşin sahibi S.S.Elvanköy Konut
Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği ( Elvankoop
) olup, aşağıdaki maddelerde Elvankoop
olarak anılacaktır.
Elvankoop’ un Posta Adresi: Gazi Mustafa Kemal
Bulvarı No:14/7 Demirtepe/ ANKARA
İhaleye Çıkarılan işin Mahalli ve Tarifi :
MADDE 2- İhale konusu iş, Elvankoop’
un Ankara ili, Temelli Belediyesi, IHLAMURKENT Projesinde sözleşme
koşullarına uyularak, fen ve sanat kurallarına T.C.K.
Karayolları teknik usullerine göre yapılması, inşaat
tamamlandıktan sonra, Ihlamurkent
Yöneticilerinden oluşan denetim ve kabul komisyonuna ve Birliğe
teslimi yapılacaktır. İşin yapımı ile iş ve
işlem aşamasında idari ve teknik şartnamenin 20. maddesine
uyulacaktır. İş 2007 yılında yapılacak bedeli
2008 yılı ilk sekiz ayında ödenecektir.
İhale Şekli :
MADDE 3- İhale konusu iş, teklif mektubundaki gibi komisyon,
uygun bedel temin edilinceye kadar teklif sahiplerini pazarlığa davet
edebilir. Anahtar teslimi götürü bedel usulü ve teklif alma yöntemi ile ihaleye
çıkarılmıştır.
Tekliflerin verileceği yer ve gün :
MADDE 4-İhale şartnamesine uygun olarak hazırlanacak
teklifler, madde 1’de bildirilen Elvankoop
‘un adresindeki ihale komisyonuna 06/08/2007
tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:30’a kadar makbuz
karşılığında teslim edilmiş olacaktır. Elvankoop 2886 sayılı arttırma, eksilme ve
ihale kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmakta veya işi
dilediği firmaya vermekte serbesttir. İhale, Ihlamurkent
projesinde örgütlü bütün kooperatif yönetici ve ortaklarına, bu iş
ile ilgili oluşturulan Komisyon üyelerinin huzurunda yapılır.
İhaleye Girebilme Şartları :
MADDE 5-İhaleye girebilmek için isteklilerde
aşağıdaki şartlar aranır.
A- Türkiye’de yasal konutun bulunması ve ihaleye davet edilmiş
olması, Birliğin davet mektubu örneği
B- İhaleye davet tarihinden sonraki tarihli, Ticaret odasına
kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir belgeler vermesi.
C- İsteklilerin gerçek kişi veya tescil edilmiş tüzel kişi
olması ( Tüzel kişilerde, şirket veya ortaklık temsilen imza koyanların, noter onaylı sirküler
vermeleri veya tüzel kişinin vekili olduğunu gösterir,noter
onaylı ve ihaleye davet tarihinden sonra alınmış belgeleri
ibraz etmeleri şarttır.)
D- Teknik personel beyannamesi vermesi.
E- Mali durum bildirisi vermesi .(çalıştığı bankadan
alınacak.)
F- İşyerini ve şartlarını gördüğünü belirten
belge vermesi.
G-Yüklenici karnesi.
H- İş bitirdiğine dair 2 adet belge.
I- Bu evrakların tümü bir zarfa konarak zarfın ağzı
kapatılıp mühürlenecek ve belirtilen süre içerisinde ihale
komisyonuna teslim edilecektir.
İhaleye Giremeyecekler :
MAADE 6- Elvankoop Yönetim ve Denetim Kurulu
üyeleri ile çalışanlar gerek doğrudan doğruya, gerekse bir
aracı ile ihaleye giremezler.
İhale Evrakında Elvankoop’ca
tadilat yapılması :
MADDE 7- Elvankoop tekliflerin verilmesinden
önce ihale evrakının herhangi bir kısmında tashihat, tadilat veya herhangi bir husus için
açıklama yapmak hakkına sahiptir. Bu gibi tashihat,
tadilat ve açıklamalar teklif isteyenlere tebliğ edilecektir.Bu
konuda ekler sözleşme evrakının bir parçasını
oluşturacak.
İşyeri Hakkında Bilgi Edinilmesi :
MADDE 8- İşyerini Elvankoop Teknik
Büro görevlileri gösterir. İhaleye davet edilen yüklenici tekliflerini
vermeden önce, işyerini ve işle ilgili diğer bütün mahalleri
gezip görecek, genel olarak; tekliflerini hazırlamak ve sözleşmeyi
imzalamak için gerekli olabilecek ve maliyete etki edecek her türlü risk,koşul ve diğer tüm hususlar hakkında
sorumluluğu kendine ait olmak üzere tam bilgi edineceklerdir.Teklif
verilmiş olması, teklif sahibini, işin devamı süresince
ortaya çıkabilecek her türlü durum ve koşulları incelediği
işin cinsi ve içeriği temini gerekecek malzeme ve işçilik hakkında
tam bilgi sahibi olduğu ve taraflar arasında tam anlaşma
sağlandığı anlamına gelecektir.
Geçici Teminat Tutarı :
MADDE 9-Bu iş için geçici teminat Yüklenicinin kendi
hesaplarına göre istenen işin m2 toplam maliyetinin, asgari
Not: İhale üzerinde
kalmayan yüklenicilere, geçici teminatı ihale üzerinde kalan yüklenici ile
sözleşme imzalandıktan sonra bir hafta içinde iade edilir.
Kesin Teminat Tutarı :
MADDE 10- Bu işin kesin teminat tutarı teklif edilen anahtar
teslim tutarının % 6’sıdır.
Geçici ve kesin Teminat Olarak Alınacaklar :
MADDE 11- Geçici ve kesin teminat olarak Şunlar alınır.
Geçici Teminatın Teslim Yeri :
MADDE 12- 11.Maddenin a,b,c, fıkralarında yazılı
teminatlardan herhangi birini vermek isteyenler, teklif verme gününden önce,
bunları doğrudan doğruya Elvankoop
ihale komisyonu başkanlığına yatırarak 2 nüshalı
bir makbuz alacaklar.Bu makbuzlardan bir
nüshasını teklif dosyasının içine koyacaklardır.İhale
komisyonları teminatı doğrudan doğruya kabul etmezler.
Teklifin Hazırlanması :
MADDE 13- Elvankoop’ça kendilerinden
teklif istenen firmalar, tekliflerini aşağıdaki biçimde
hazırlayacaklardır.
13-1 Teklif sahipleri, projeleri, sözleşmeyi,
şartnameleri, ihale dosyasını, yerel koşulları,
işçilik, malzeme ve nakliye durumlarının sonuç olarak gerekli
bütün inceleme, süre ve ödeme dahil bütün, koşulları aynen kabul
ettiklerini ifade edecek şekilde ihale dosyasındaki evrakın her
sayfasını imzalayacaklardır.
13-2 Bu iş anahtar teslim götürü bedelle
proje ve şartnamelerine, teklif mektubunda istenen koşullara
uygun olarak yaptırılmasıdır.
13-3 İşin bedeli sabit fiyat olup hiçbir
gerekçeyle değiştirilemez. Söz konusu iş için, hiçbir isim
altında fiyat farkı ve nakliye bedeli ödenmez.Her
türlü vergi,resim,harç ve gider SSK primleri,hukuki mali v.b. hertürlü sorumluluklar da yükleniciye aittir.Yeni
doğabilecek yada oranları artabilecek vergi,resim,harç v.b.
giderlerde yükleniciye aittir.
MADDE 14- İhale onayı veya reddi veya iptali Yönetim Kurulu gerekçeli kararı ile olur.
KOMİSYON YÖNETİM KURULU
S.S. ELVANKÖY
KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
IHLAMURKENT ADADIŞI “KAPLAMA ALTI MALZEME VE
KAPLAMA İLE YOL BORDÜRÜ
YAPIMI İŞİ”
GENEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ
(TASARI)
AMAÇ
Madde 1-
Bu şartname S.S. ELVANKÖY KONUT ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ
BİRLİĞİNCE, IHLAMURKENT toplu konut alanı adadışı“kaplama altı malzeme
ve
kaplama ile
yol bordürü yapımı işi”
inşaatı yapım ve hizmet işlerinin
yürütülmesinde uygulanacak genel idari ve teknik esasları tespit eder,
tanımlar.
KAPSAM
Madde 2-
Bu genel idari ve teknik şartname IHLAMURKENT adadışı
kaplama altı malzeme ve kaplama ile yol bordürü alt temel
inşaatı işini kapsar. İş sahibi (ELVANKOOP) 2886
sayılı ve diğer Devlet ihale kanununa tabi değildir.
TANIMLAR
Madde 3-
İş
: Yükleniciye
ihale edilen yapım ve hizmet işlerini ifade eder.
İş
sahibi :
IHLAMURKENT Adadışı
“kaplama altı malzeme ve kaplama ile yol
bordürü
yapımı işi” işini ihaleye çıkaran, S.S.
ELVANKÖY KONUT ÜRETİM YAPI
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (ELVANKOOP) olup
kısaca Birlik diye anılacaktır.
İş Yeri
: Yapım
ve hizmet işlerinde işin meydana getirildiği yer, IHLAMURKENT
proje alanıdır.
Yüklenici :
İhaleye çıkarılan işin davet mektubu ve alınan
teklif, sözleşme ve eklerine göre yapımını Birliğe
taahhüt eden ; şahıs, Anonim şirket, Limited
şirket komandit şirket olup, kısaca Yüklenici diye
anılacaktır.
İŞ YERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ
Madde 4-
Sözleşmenin imzasından sonra yüklenicinin sözleşmede
yazılı süreler içinde işe başlayabilmesi için, kontrol
teşkilatı tarafından, zemin üzerinde müteahhide kontrol
edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak
düzenlenir. İtilecek veya taşınacak teresubat
ile dolgu yapılacak çürük ve gevşek zeminler saptanır.
İŞ VE İŞYERLERİNİN KORUNMASI,
SİGORTALANMASI
Madde 5-
Yapım ve hizmet ile ilgili işyerlerinde her türlü araç malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar
vb. ile sözleşmenin 18. Maddesi hükümleri dikkate alınmak
şartı ile kesin kabul tarihine kadar, sözleşme konusu yapım
ve hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.
Bu nedenle yüklenici, sözleşme veya eklerinde aksine bir
hüküm bulunmadığı takdirde, işyerlerindeki her türlü araç,
malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makinaları, taşıtları vb. ile yapılan
işin bütün kısımlarını, özellik ve niteliklerine göre,
deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına,
yangın, hırsızlık vb. tehlikelerden idarece gerekli
görülenlere karşı ( all risk ) sigorta
ettirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün teminat süresi içinde devam
edip etmeyeceği veya ne ölçüde devam edeceği sözleşme veya
eklerinde belirtilir. Yüklenici söz konusu poliçeleri, geçici hakediş raporlarını Birliğe verirken
teslim etmek zorundadır.
İŞ YERİNİN TEMİZLENMESİ ve
TESİSLERİN KALDIRILMASI :
Madde 6-
Yüklenici, işin sonunda her türlü ihzarat,
çalışma artıkları ve kazı malzemesini temizler,
kaldırır. Bu işler için kendisine bedel ödenmez.
PROJELERİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ
Madde 7-
Sözleşme konusu işlerin uygulama projeleri, ( vaziyet planı, Ihlamurkent, yol projesi üstyapı metrajları)
sözleşme eki diğer şartname ve teknik belgelerle birlikte,
sözleşmenin imzalanması sırasında Birlikçe yükleniciye
verilir.
KONTROL HİZMETLERİ
Madde 8-
İşin kontrolluk hizmetleri Birliğin
Teknik koordinatörlüğünce yürütülecektir. Ihlamurkent
Koordinasyon Kurulunca önerilen ve Birlik Yönetimince onaylanan mal ve hizmet
piyasa araştırma Komisyonu ve denetim ve kabul komisyonu yapım
aşamasında yapılan işleri kontrol eder.
Yüklenici kontrollukçe kullanılmak 1 Adet 1998
veya 1999 model binek arabası tahsis edecektir.
İŞİN PROĞRAMI
Madde 9-
Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından sonra 5 (beş) takvim günü
içinde iş programını yapar ve Birlik Teknik
koordinatörlüğüne onaylatır. Birlikçe verilecek olan ve
teklifte önerilen ödeme planına göre hazırlanacak olan iş
programı en çok 7 takvim gününde gerekirse düzeltilerek onaylanır
veya değiştirilmesi istenir.
Yüklenicinin iş başında bulunması ile işin yürütülmesi
için gerekli personel ve araçlar:
Madde 10-
Yüklenici üstlenmiş olduğu işin devamı süresince, iş
yerinden ayrılamaz. Ancak, Birlik tarafından kendi yerine kabul
edilecek birisini, işlerin gecikmesine ve durmasına hiç bir
şekilde yol açmamak şartı ile vekil bırakarak iş
başından ayrılabilir.
Yüklenici veya vekilinin, istendiği zaman işlerle ilgili denetim ve
çalışmalar sırasında kontrolluk
ile diğer komisyon üyeleri birlikte bulunmaları gereklidir.
Gerekli personel :
ADEDİ
BULUNDURULACAK
TEKNİK ELEMANIN ÜNVANI
( 1 )
Şantiye Şefi ( İnşaat Müh. )
( 1 )
Tekniker ( Meslek Lisesi İnş.
)
( 1 )
Topoğraf ( M.Y.Okulu
Har. Kadastro Böl. Mezunu )
Gerekli Makina Teçhizatı
CİNSİ ÖZELLİKLERİ SAYISI
Grayder
80 HP ‘den
yukarı
1
Kompaktör
9, min
1
Silindir
titreşimli, 56- 76
DHP
1
Kamyon
15 tonluk
damperli
1
Diğer Hususlar
Madde 11-
Her türlü
sulama suyu ihtiyacı için gerekli suyun temini ve gerektiğinde
çıkacak kazı malzemesi döküm yeri temini açısından Birlik
yer göstermek zorunda olmayıp bu konuda harhangi
bir bedel ödenmeyecektir.
İhzarat - Nakliye
Madde 12-
Yükleniciye
hiç bir malzeme için ihzarat verilmeyecektir.
İhale
anahtar teslimi fiatla
yapıldığından Birlik ‘ten nakliye bedeli talep edilemez.
buna karşılık Birlik işle ilgili
gerek gördüğü her malzemeyi saha içinde naklettirebilir. İmalatla
ilgili tüm malzemelerin inşaat alanına nakliye bedelleri, anahtar
teslimi fiatına dahil
olduğundan ayrıca hiç bir şekilde nakliye bedeli ödenmez.
Anılacak önlemler ve sorumluluklar :
Madde 13 -
Yüklenici işin bütünü içerisinde herhangi bir imalat safhasında
olabilecek her türlü kaza ,yangın,çökme vb. gibi
konularda zarar görebilecek üçüncü şahıslarakarşı
direkt sorumludur.
Çalışmalar esnasında yasak ve ikaz levhaları mutlaka
bulundurulacak ve bunlar çalışma yapılan kesimde gerektiği
şekilde konulacak,devrilmeleri ve yerlerinin
değişmemesi için kondukları yerlere tesbit
edileceklerdir.Açık hendek bulunan yerlerde geceleri flaşörlü ikaz
lambaları bulundurulacaktır.Yasak ve ikaz lambaları ve
ışıkları kısmi olarak kapatılan cadde ve yollarda
trafiği yanıltmayacak ve engellemeyecek şekilde tanzim
olunacaktır.Firma yeterli tedbirleri almaması dolayısıyla
vuku bulacak kazalardan,malzeme ve inşaatta olabilecek zarar
ziyandan bizzat sorumludurve sonuçlarına
katlanmak zorundadır.İkaz ve tehlike levhaları bulunmadan
çalışma yapılmayacak , buna uymadığı
takdirde kontrollukça işin
devamına müsade edilmeyecektir.
Madde 14 -
Birliğin yazılı muavafakatı
olmadan yüklenici işi devir ve temlik edemez. Eder ise fesh
edilip teminatı irad kaydedilir.
Madde 15 -
Yüklenicinin
Birlik ile ilişiği kalmamış olsa bile eksik ve hatanın
tespit edildiği tarihten itibaren kendisine yapılacak tebligata müteakiben
45 gün içinde eksik ve hatalı işe ilişkin bedeli geri ödemeyi
peşinen kabul etmiş addedilir veya eksikliği derhal yerine
getirir. Hiç bir suretle itiraz kabul edilmez.
Madde 16 -
İş
bu idari ve teknik şartnameye tatbikatta birinci derecede yer verilir,
yüklenici bu maddelerden hiç birisine itiraz edemez. Bu maddeleri okumuş
ve kabul etmiş addedilir.
Madde 17 -
Sözleşmenin ilgili maddesine göre verilecek süre uzatımı
işin bitim tarihi olan ..../..../2007 tarihini 30
takvim gününden fazla geçemez. İşin tamamının verilen süre
uzatımı ile bu tarihe kadar bitirilmemesi halinde yapılan
imalat miktarı esas alınarak iş tasfiye edilir. Hiç bir
şekilde fiat farkı verilmez.
Madde 18 -
Anahtar teslim fiata esas olacak tekliflerde
a) Malzeme ve işçilik eklenerek ton fiyatı,
b) Yol bordürü malzeme ve işçilik eklenerek, bordür metretül,
c) Kaplamalar için, standardı ve markası belirlenmiş, garanti
süresi bilinen beton kilit taş için m2şeklinde,
ayrıntılı fiyat ile yapım ve ihale Komisyonunun
belirlendiği koşullar geçerlidir. Ödentileri 2008 yılı ilk
sekiz ayı içinde yapılacaktır.
d)
Yüklenici tarafından verilecek teklif keşfindeki imalat
miktarı ile her imaların teklif fiyatları hiçbir şekilde
değiştirilemeyeceğinden dikkatle hazırlanması
gerekmektedir. Anahtar teslimi fiyatı a, b, c, şeklinde olup, sabit
olduğu için imalatların yapımı sırasında başkaca
kaynaklardan veya yerel Yönetimlerden elde edilebilecek mal ve ihrazattan doğacak hesap toleransları yüklenici
tarafından göz önünde bulundurulmuş kabul edilecektir. Yüklenici,
yaptığı ihzaratın,
işçiliğin a, b, c, maddelerinde belirttiği bedellerle malın
ve hizmetin toplam fiyatları yaptığı işin fiyatı
olarak alacaktır. Malzeme girişinde ton ve miktarları,
yapılan hizmetler kontrol teşkilatı ile mal ve hizmet piyasa
araştırma komisyon ve denetim ve kabul komisyonu tarafından
yazılı tespit tutanağına dönüştürülecektir. Malzemeler
açıkta, üretim yerinde kantarda ve alanda kontrol edilecektir.
Madde 19 -
Yüklenicinin
iflası, ağır hastalık, hükümlü olması hali ve ölmesi
halinde iş tasfiye edilir.
TEKNİK BÖLÜM
Madde 20 -
İşin yapımı ile iş ve işlem sırasında
aşağıdaki hususlar aranacaktır.
İş ve işlem aşamaları titizlikle izlenecektir.
S.S. ELVANKÖY KONUT
ÜRETİM
YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
IHLAMURKENT ADADIŞI “KAPLAMA ALTI MALZEME VE KAPLAMA İLE YOL BORDÜRÜ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME (TASARI)
Bir taraftan Elvan koop (Elvanköy
Konut Üretim Yapı kooperatifleri Birliği) adına hareket eden
Birlik Yönetim kurulu , diğer taraftan yüklenici ..........................................................................................................
............................................................................................
arasında aşağıdaki şartlarla iş bu
sözleşme aktedilmiştir.Sözleşme ve eklerinde geçen
“Sözleşme” tabiri “sözleşme ve
ekleri” anlamına gelir.Bu sözleşmede Elvanköy
konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği “Birlik”
olarak,Yine bu sözleşmede Yüklenici Firma bundan sonra
“Yüklenici” olarak anılacaktır.
Madde : 1 - TAAHHÜDÜN YERİ,KONUSU VE
BEDELİ :
Ankara - Eskişehir karayolu üzerinde Ankara’ya
Madde : 2 - SÖZLEŞME EKLERİ :
Bu sözleşmeye eklenmiş olsun veya olmasın
aşağıda belirtilen tüm şartnameler , yönetmelikler bu
sözleşmenin tabii ekidir.
Bu sözleşmenin ekleri :
Yüklenici sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun şekilde iş yapmayı taahhüt etmiştir.Sözleşme ekleri arasında tutarsızlık olduğu takdirde uyuşmazlığın çözümünde yukarıdaki sıra esas alınacaktır. Sözleşma Dosyasına konulmamış olsa bile yukarıda belirtilen tüm eklerin sözleşme tarihinde yürürlükte olan baskıları bu iş için geçerlidir.
Madde : 3 - ÖN HAZIRLIKLAR :
Firma işe başlamadan önce aşağıda sıralanan ön
hazırlıkları yapmak zorundadır.
A ) YER TESLİMİ - İŞE BAŞLAMA VE
BİTİRME TARİHİ GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR
Yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (
imzalanan gün dahil) ( 7 ) gün içinde yer teslimine icabet etmek
zorundadır.Yer teslim tutanağı ayrıca yükleniciye
yazıyla tebliğ edilmeyecek olup, yer tesliminin
yapıldığı tarih yükleniciye tebliğ tarihi olarak kabul
edilir.Yer tesliminde yükleniciden kaynaklanan nedenlerden dolayı bir
gecikme olursa , geciken her gün için ihale bedelinin %001(onbindebir)’ine
tekabül eden (....................................................................................YTL)
ceza kesilir.Yer tesliminde yüklenici dışında
kaynaklanan gecikme olursa geçen süre uzatımı olarak kabul
edilir,yüklenici ayrıca bir hak talep edemez.
TATBİKAT PROJELERİNİ BİRLİK VERECEKTİR.
Tatbikat projelerinde bir eksiklik görülürse, bu eksiklikler hiç bir bedel ve
süre uzatımı talep edilmeksizin yüklenici
tarafından tamamlanır.Tatbikat
projelerindeki eksikliklerin yüklenici tarafından yapılması
işin başlamasını engelliyorsa İşin
başlaması giderilecek eksikliğin boyutuna bağlı olarak
Birlik tarafından takdir edilecek bir süre kadar ertelenir.Ancak bu
erteleme 10 takvim gününü geçmez.Tatbikat projelerinde işin
başlamasını engelleyen eksikliklerin Birlik tarafından
tamamlanması halinde , tamamlama süresi 10 takvim gününü geçerse , bu
süreyi aşan süreler süre uzatımı olarak verilir.Tatbikat
projelerindeki eksikliklerin gerek Birlik gerekse Yüklenici tarafından
tamamlanması halinde Yüklenici ekiplerinin onayladığı veya
Birlik boşa vakit geçirdiği vs.gibi
nedenlerle hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Yukarıda belirtilen işlemleri takiben ( 8 ) gün içinde
ise yüklenici tarafından, makine, park, trafik levhaları,
şantiye kurulması ve işin yapılması için gerekli
her türlü hazırlıklar tamamlanmış olarak fiilen
işe başlanacaktır.İşe başlamada gecikilen her gün
için ihale bedelinin %001(Onbinde bir)’ine
tekabül eden (......................................................................)YTL
gecikme cezası kesilir.
İşin süresi toplam 90 takvim günüdür. Süre yer teslimi tarihinden başlar.Birlikçe verilen süre uzatımı
haricinde iş zamanında bitirilmediği geçen her takvim günü
için yüklenicinin hakedişlerinden
ihale bedelinin on bin de üçü (%003) gecikme cezası olarak kesilir.
İşin muhtelif kısımlarına ait bitirme tarihleri,
iş programında belirtilen tarihlerde parasal veya fiziki olarak
gerçekleşip gerçekleşmediği her hakediş
dönemlerinde kontrol edilir. Gerçekleşmediği takdirde işin
on binde ikisi( %002 ) tutarında gecikme cezası kesilir.İş cezasız olarak zamanında
bitirilirse kısmi gecikme cezası iade edilir.
Her türlü cezalar yükleniciye hiç bir ihtarda ve hüküm almaya hacet
kalmaksızın hakedişlerinden kesilir.
Bu cezalar hakedişlerinden
karşılanmadığı takdirde yükleniciden ayrıca
tahsil edilir.Sözleşmenin feshi neticesi ,
teminatın irad kaydedilmesi halinde de
aynı işlem uygulanır.
İşin tümünün süresinde bitmemesi halinde gecikme cezası
uygulanır. Ayrıca kısmi gecikme cezası alınmaz.
Yüklenicinin verdiği makina techizat
beyannamesinin yeteri kadar makinayı
kapsamaması işin süresi içinde bitirilmemesine sebep
teşkil etmez. Esas olan işin yapılmasının lüzumlu
kılacağı makina ve techizatın
iş başına getirilerek işin yapılmış
olmasıdır.
Yüklenici işin yer tesliminden kabul teklifi yapılıncaya kadar iş başında bulundurulacak olan ve aşağıda nitelikleri branşları ve sayıları belirtilen teknik personellerin noter tasdikli Diploma ve taahhütnamelerini, sözleşmenin imza tarihinden itibaren (imzalanan gün dahil) (10) gün içinde Birliğe ibraz edecektir. Birlik bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. Birlikçe bu tebliğ yapılmadığı takdirde Birlik bu teklifi kabul etmiş sayılır.Ancak bu durum bağlayıcı değildir.Birlik gerek gördüğünde istenilen doğrultuda çalışmayan personeli şantiyeden uzaklaştırma yetkisine sahiptir.
S/NO
ADEDİ
BULUNDURULACAK TEKNİK ELEMANIN ÜNVANI
01
( 1
)
Şantiye Şefi ( İnşaat Müh.)
02
( 1
)
Tekniker ( Meslek Lisesi İnş.
)
03
( 1
)
Topoğraf (M.Y.Okulu
Har.Kadastro Böl.Mezunu)
Yüklenici verdiği personel beyannamesi veya işverenin
öngördüğü personel sayısı işin süresi içinde
bitirilmemesine sebep teşkil etmez. Esas olan işin
yapılmasının lüzumlu bulacağı yeterli personeli
iş başında bulundurarak işin yapılmasıdır.Yüklenici
yeterli personeli temin etmekle yükümlüdür.
a)Teknik eleman bildirisini süresinde vermediği takdirde,her bir gün için
ihale bedelinin (%0.01) (........................................................................................)YTL
ceza kesilir.
b)İş yerinde bulundurulması gereken teknik elemanları
bulundurmadığı takdirde kontrollukça
tesbit edilecek günler için her bir elemanın
aşağıda karşılarında yazılı olan günlük
ceza miktarlarına göre tahakkuk ettirilecek ceza toplamı varsa
(a)fıkrasındaki ceza ile birlikte müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
GÜNLÜK CEZA MİKTARLARI :
İşin devam süresince sözleşmeye ve protokole göre iş
başında bulundurulması gereken; Mühendis için günde
:10,00 YTL
Topoğraf için
günde
:10,00 YTL
Tekniker için
günde
: 5,00 YTL
Olarak ceza kesilir.
Bu elemanların şantiye ye devamları günlük olarak kontrollukça tutulacak şantiye defterine günü gününe işlenecektir.Bu defterlerin kayıtları kontrol mühendisi veya sürveyan ile yüklenici veya şantiye şefi tarafından günü gününe imzalanacaktır.Yüklenici ve şantiye şefi bu kayıtları(zabıtları) imza etmediği takdirde bu husus kontrollukça bir tutanakla tesbit edilir,bu suretle yüklenicinin bu kayıtlara hiç bir itiraz hakkı kalmaz.
AŞAĞIDAKİ HALLERDE CEZA KESİLMEZ :
C ) MAKİNA PARKI EKİPMAN VE TECHİZAT
BİLDİRİMİ :
Yüklenici en az aşağıdaki cins kapasite (özellikler) ve
miktarı belirtilen iş makinaları
ile ekipman ve techizatı kullanmayı iş
başında bulundurmayı peşinen kabul eder.İmalat
sırasında işin yapılması için gerekli
görülen ancak şantiyede eksik olan makina techizat ve ekipman olursa yüklenici bunları 7 gün
içinde temin etmeye mecburdur.Birliğin ihtarına rağmen gerekli
iş süratini sağlayacak makina ekipman techizat ve malzeme 7 gün içinde
sağlanmazsa bunları Birlik sağlayabilir ve gerekli
masrafları Yüklenicinin hakedişlerinde
keser.
CİNSİ
ÖZELLİKLERİ
SAYISI
Grayder
80Hp ‘den
yukarı
1
Kompaktör
min. 9 Hp
1
Silindir
titreşimli 56 - 76
DHP
1
Kamyon
15 tonluk
damperli
1
Esas olan işin zamanında tamamlanması için yeterli nitelik ve
miktarda ekipman, malzeme, makinanın iş
başında bulundurulması olup,Yüklenici
bunları temin etmekle yükümlüdür.
Makina ve ekipmanları
kullanan operatörler için şehir içinde sözleşme
kapsamında yapılacak iş türünden bir iş yapmış
olma ön şartı vardır. Yüklenicinin çalışacak
operatörleri uygun görmesi işveren için bağlayıcı
değildir. Yüklenici işverenin istediği doğrultuda
çalışmayan operatörlerin işine son vermek zorundadır.
D ) TAŞERON SEÇİMİ :
Yüklenici hiç bir şekilde taşeron çalıştıramaz.
İş bu sözleşme kapsamında iş bir başkasına
devir edilemez.
Madde : 4 - UYGUN VASIFTA OLMAYAN MALZEMELER :
Fenni vasıflara ve belli şartlara haiz olmayan malzeme iş
yerine ihzar edilemez. İhzarı yapılacak malların
niteliği, standardı, dayanıklılığı,
garantisi, fiyat mukayesesi, mal ve hizmet piyasa araştırma
Komisyonunca incelenir. Yüklenici kontrolluğun
bu husustaki isteğine 24 saat içerisinde itiraz edebilir,bu
itiraz kontrollukça incelenerek itiraz red edilirse yüklenici uygun vasıfta
olmayan malzemeyi üç gün içinde uygun malzeme ile değiştirmek
ve iş yerinden kaldırmakla mükelleftir.Yüklenici üç gün içinde bu
malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı
takdirde kontrol bu malzemeyi bütün masrafları yükleniciye ait olmak üzere
şantiye dışına çıkaracak ve yapılan masraflar yüklenicinin
ilk hakedişinden kesilecektir.Bu gibi
malzemelerin hasar veya kaybolmasından dolayı yüklenici hiç bir
hak talep etmemeyi peşinen kabul eder.Bu yüzden olabilecek gecikmeler
iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. Malzemeler, ocakta,
üretim alanında, kantarda ve ihzarat
aşamasında kontrol teşkilatı dışında,
Birliğimizin Denetim ve kabul Komisyonunca denetlenir.
Madde : 5 - VERGİ VE FİYATLARIN DEĞİŞMESİ :
Yüklenici gerek esas taahhüt süresi içinde gerekse mucbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içerisinde “taahhüdün tamamen ifasına kadar” vergilere zam yapılması veya yeni vergilerin resimlerin konulması ,fiyatların yükselmesi taşıma ve işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla para verilmesi veya süre uzatımı isteğinde bulunamaz. Her türlü doğmuş ve doğacak vergi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir. Birlik KDV Muafiyet belgesi verecektir.
Madde : 6 - HAKEDİŞLERİN
DÜZENLENMESİ,ÖDENMESİ,GEÇİCİ KABUL,KESİN KABUL
KESİNTİLERİ , ÖDENEK DİLİMLERİ :
İşe başlamadan önce, bütün yolların mevcut
durumlarını gösterir detaylı fotoğraflar, film ve
bant kayıtları Yüklenici tarafından yapılacaktır. Saha
gezilerek, yol alttemel deforme olmuş veya varsa
çürük zeminler kontrol ve Ihlamurkent denetim ve
kabul komisyonunca tespit tutanaklarına dönüştürülecektir. İhzarat ve üretimin, imalatların her
aşaması görsel ve yazılı belgelerle hak ediş raporuna
eklenecektir. Hakediş raporları yüklenici
tarafından tanzim edilecektir.
HAKEDİŞ:Bu iş ile ilgili avans ve ihzarat verilmez.Hakedişler
imalat durumuna göre aylık olarak hazırlanacak ve 10 gün içinde
Birlikçe onaylanacak ve 2008 Ocak – 2008 Ağustos aylarında
eşit taksitlerle ödenecektir. Ancak imalatlarda kontrollük tarafından
tespit edilen eksik imalat miktarları hakedişten
çıkarılacaktır. Minha edilecek
imalatlar ve bedelleri kontrollukça tesbit edilecektir.
Yüklenici tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış olan hakedişler birliğe teslim edilecektir.10 Gün
içinde kontrol mühendisi ve kontrol amirince tetkik edilecek
ve Birlikçe onaylanacaktır.
6-B.GEÇİCİ KABUL - KESİN KABUL KESİNTİLERİ
:
6-B.1-Geçici kabul kesintisi: İşin geçici kabulü onaylanıncaya
kadar yapılan toplam ödemeler üzerinden ( %5 ) kesinti yapılarak
emanete alınır. Kesin miktar geçici kabul tutanağının
onayından sonra kabul ve geçici kabul tutanağı ile işde herhangi bir eksik ve noksan bulunmazsa
yükleniciye ödenir.İşin bitim tarihi
ile geçici kabulü arasında kabulden önce veya kabul
sırasında tesbit edilen eksiklikleri
yazılı ve sözlü uyarıya rağmen gidermezse Birlik
yüklenicinin hakedişinden kesilen bu parayı
kullanarak bu eksiklikleri kendisi veya başka bir yüklenici
vasıtasıyla gidermek hakkına sahiptir.Yukarıda
belirtilen % 5 tutarındaki kesinti her hakedişten
kesilir.
Madde : 7 - İŞ YAPIMI SIRASINDA KAZA
OLURSA :
Yüklenici “Yapı işlerinde işçi sağlığı
ve iş güvenliği tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle
yükümlüdür. Yapı sırasında çıkabilecek kazaların sebep
olacağı zararlardan doğrudan doğruya yüklenici mes’ul olacaktır.1475 Sayılı iş
yasasından doğan bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.
Kazaların doğuracağı zarar ziyan ve tazminatları
yüklenici sigortası vasıtasıyla veya tamamen kendi mali mes’uliyeti ile karşılar. Birlikten hiç bir
hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde : 8 - İŞÇİLERİN
DEĞİŞTİRİLMESİ :
Yüklenici Birlik veya kontrol tarafından değiştirilmesi istenen
işçi ve işçi başıları
yapılacak tebligata itiraz etmeden derhal değiştirecektir.
Madde : 9 - İŞÇİLERİN HAKLARI
VE MALZEME BEDELLERİ :
Yüklenici işçilerin hakedişini muntazam
ödeyeceği gibi iş bu inşaatta kullanılan
malzeme bedellerinide zamanında vermiş
olacaktır. .Zamanında ödenmeyen işçi alacakları için
Bayındırlık işleri genel şartnamesinin
ilgili hükümleri uygulanır.
Madde : 10 - VERGİ RESİM HARÇLARDA
SÖZLEŞME GİDERLERİNİN KİMİN TARAFINDAN
ÖDENECEĞİ :
İhale ve sözleşme taahhüdün tamamının yapılmasına
ait bütün resim vergi ve harçlarla sözleşme giderleri Yükleniciye
aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak KDV vergisi Birlikçe
yükleniciye ödenir.2464 sayılı kanun ve bunun
değişikliğine dair 2589 sayılı kanunla
ödenecekler dahil her türlü resim harç ve
vergiler ile 506 sayılı kanun ve bunun
değişikliğine dair olan kanun hükümlerine ödenecek pirimler
yükleniciye aittir.
Madde : 11 - SÜRE UZATIMI
VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR :
Sözleşme süresinin uzatılmasını gerektiren mücbir sebepler
aşağıda belirtilmiştir.Bu mücbir sebeplerle sürenin
uzatılabilmesi için yükleniciye atfı mümkün kusurun
bulunmaması ve mücbir sebebin iş süresinde gecikmeye müessir
olması ve mahiyetine göre bu sebepleri ortadan kaldırmaya
yüklenicinin gücünün yetmemiş bulunması icap ettiği gibi
Birliğin sebep olduğu haller dışında mücbir sebebin
vukuundan itibaren 10 gün içinde yükleniciden Birliğe yazılı
olarak haber vermek suretiyle yetkili makamlar tarafından usulüne göre
tanzim edilmiş belgelerle mücbir sebebin vukuunu isbat
etmesi lazımdır.
a)Birliğin sebebiyet verdiği haller
b)Olağan üstü tabiat hadiseleri nedeniyle meydana gelen hasar neticesinde
işte bir gerileme veya gecikme olması.
Madde : 12 - TEMİNAT SÜRESİ :
Geçici kabul ve kesin kabul arasındaki teminat süresi altı ( 6 )
aydır.Bu süre geçici kabul itibar tarihinden itibaren başlar.
Madde : 13 - YÜKLENİCİNİN KANUNİ KONUTU :
Yüklenici...........................................................................................................................................................................
adresini kanuni konut olarak göstermiştir.Bu
konuda yapılacak her türlü tebligat aynı gün yüklenicinin kendisine
yapılmış sayılır.İş bu kanuni konut adresi
Noterce yapılacak tebligatla değiştirilebilir.Bunun
dışında yapılacak tebligatlar Birlik için geçersizdir.
Madde : 14 - TESİSİN İLK
MUAYENESİ :
Sözleşmeye göre işin bitirilmesi lazım gelen günde
yüklenici veya vekili hazır olduğu halde kontrolluk
ve Birliğin bu iş ile ilgili Denetleme ve Kabul komisyonu
tarafından iş mahallinde tetkik edilerek o günkü durumu bir tutanakla
tesbit edilir.İş kabule hazırsa kabul
işlemi için geçici kabul heyeti teşkil edilir.İş kabule
hazır değilse ; eksik ve kusurlu işleri gösteren tutanak
kontrol veya tutanağı düzenleyen görevlilerin işin
yaklaşık bitim tarihini tesbit eden
düşüncesi ile birlikte en geç üç gün içerisinde Birliğe
gönderir.Muayenede Yüklenici veya vekili hazır bulunmazsa durum tutanakla
belirtilir.
Madde : 15 - MUAYENEDE GÖRÜLECEK NOKSANLIKLAR :
Madde gereğince düzenlenen tutanakla fennin icaplarına veya
ihale şartlarına aykırı işler ve hususlar
bulunduğu tespit edilirse Yüklenici tutanakla belirtilen süre
içerisinde tespit edilen aykırılıkları gidermeye
mecburdur. Geçici kabul itibar tarihi söz konusu aykırı
işlerin tamamlanmasına kadar gecikme cezası kesilir.
Madde : 16 - VAKTİNDEN EVVEL TESLİM :
İşin taahhüt edilen günden önce bitirilmesi halinde Birlikçe geçici
kabul işlerini uygulayacaktır. Teminat süresi bu suretle
yapılan geçici kabulün itibar edildiği tarihten itibaren başlar .
Madde : 17 - GEÇİCİ KABUL :
Yüklenici, işin bittiğini ve kabule hazır olduğunu
Birliğe yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Bu talep üzerine
Birlik kabul komisyonu oluşturup,kabul çalışmalarına
başlar.
Madde : 18 - TESİSİN MUHAFAZASI :
Kesin kabul yapılıncaya kadar tesisin ve ilgili
parçalarının korunmasından ve iyi bir halde
bulundurulmasından yüklenici sorumludur. Verilen zararları yüklenici
sigortası kapsamında veya kendi mali sorumluluğu dahilinde gidermekle yükümlüdür. Bu gibi
zararların giderilmesi için yükleniciye hiç bir şekilde ilave bedel ödenmez.Yüklenicinin kusur ve hatası yüzünden meydana
gelecek hasar ve zararların giderilmesi yükleniciye aittir.
Madde : 19 - KESİN KABUL :
Geçici kabulün itibar ettiği günden başlayarak 12 . maddedeki teminat süresinin dolmasını
müteakip; yüklenicinin yazılı isteği üzerine
Bayındırlık işleri genel şartnamesinin 44.maddesine
göre işlem yapılır.
Madde : 20 - KESİN TEMİNAT :
Bu işin kesin teminatı ihale bedelinin % 10’u(yüzde on)
oranında olacaktır.İhale bedeli.........................................................................................YTL
x % 10 =.....................................................
................YTL olarak hesap
edilmiştir.Yüklenici......................................................................YTL
kesin teminat vermiştir.- Kefaletli senet-
Madde : 21 - İŞ SAHASININ
TEMİZLENMESİ :
İşin tamamlanmasından sonra ve son hakedişten
önce Yüklenici iş yerindeki fazla malzeme ve inşaat
kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka depo gibi
geçici yapıları sökerek işyerini temizlemekle mükelleftir.
Yükleniciye ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik
yapılması halinde geçici kabul heyetince, Geçici kabul
heyetince yapılmamışsa kesin kabul heyetince takdir edilecek bir
bedel (ihale bedelinin %1’ini geçmemek koşulu ile)yüklenici alacaklarından
kesilir veya teminatlarından irad kaydedilir.
Madde : 22 - TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI HALİ :
Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden
vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine
uygun olarak yerine getirmemesi halinde Birliğin en fazla 10 gün (acil ve
kısa yapılması gereken işlerde bu süre 3 gündür) süreli
ihtarına rağmen aynı durum devam ederse protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın Yüklenicinin kesin
teminatı irat kaydedilir ve sözleşme fesh
edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Gelir
kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez.
Madde : 23 - KESİN TEMİNATIN GERİ
VERİLMESİ :
Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir biçimde
yerine getirdiği usulüne göre anlaşıldıktan, kesin kabulün
yapılmasından ve Yüklenici bu işten sonra Birliğe
herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra
SSK’dan ilişiksiz belgesinin getirilmesi halinde kesin
teminatın tümü iade edilir.
Madde : 24 - İŞİN SİGORTA ETTİRİLMESİ :
Yapılan işlerin kendisi Birliğin bu işin yapımı
nedeniyle uğrayabileceği zararlar yüklenicinin ve üçüncü
şahısların her türlü riskleri işin kesin
kabulüne kadar “ All Risk Sigorta”
ettirecek ve sigorta poliçelerinin bir kopyası işe başlama
tarihinden önce birliğe verecektir.Yapılan sigorta ile ilgili olarak
ayrıca Bayındırlık işleri genel
şartnamesi 7.maddesinde belirtilen hususlarda geçerlidir..İşin yapımı sırasında ve
yapıldıktan sonra üçüncü şahısların (Bütün
kuruluşlar,kişiler ve Birlik dahil)yapılan işlere
vereceği zararlar sigorta kapsamında olacaktır.Aksi
takdirde bu gibi zararları yüklenici kendi mali mesuliyeti kapsamında
gidermekle yükümlüdür.yüklenici bu işten çıkaracağı kendi
işçilerini “İşveren mali mesuliyet poliçesi”
kapsamına almalıdır.Söz konusu sigortalar nedeniyle
yükleniciye her hangi bir ödeme yapılmaz.
Madde : 25 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :
Bu sözleşmenin hüküm veya tatbikinden doğabilecek davalar ANKARA
mahkemelerinde çözülecektir.
Madde : 26 - SÖZLEŞMENİN İMZASI VE YÜRÜRLÜĞE
GİRMESİ :
Bu sözleşme ...../....../ 2007 tarihinde
taraflarca 3 nüsha olarak imzalanmıştır.
Sözleşme, bu maddede belirtilen imza tarihinde yürürlüğe girer.
YÜKLENİCİ ELVANKOOP
27.07.2007
Teklif alma, davet mektubu
Sn.
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Temelli Beldesi, Malıköy Mevkiinde, Ankara – Eskişehir Devlet Karayolunun 41. Kilometresindeki IHLAMURKENT Yeni Yerleşim Projesi, Kooperatifler Birliğimizin girişimidir.
IHLAMURKENT Projemizin ada dışı teknik altyapıları, proje dahili birim kooperatiflerimizin yöneticilerinden oluşan, Koordinasyon kurullarında görüşülerek, projelendirilmekte, yatırım dönemi, süresi, yatırım şekli müştereken kararlaştırılmakta ve ortaklaşa finanse edilmektedir.
14.06.2007 ve 19.07.2007 tarihlerinde yapılan IHLAMURKENT KOORDİNASYON KURULU Toplantılarında, daha önce yol alt temel yatırımları yapılmış muhtelif genişliklerdeki adadışı yollarımızda, kaplama altı malzeme ve kaplaması ile yol bordürü yapımı işinin aciliyeti benimsenerek; piyasa araştırması, yapım/ihale, kabul v.s. komisyonlarında etkin katkı konması ile ön çalışmaların 2007 yılında başlatılması, ancak yapılacak işin finansmanının 2008 yılı içinde karşılanması kararlaştırılmıştır.
Buna göre; ekte sunulan Ihlamurkent vaziyet planı ve yol projesi, yol projesi eki niteliğindeki üstyapı metraj tablosundaki araç yolu genişliği, tretuvar genişliği karayolu bordürü ve ihale şartnamesi ve ekleri göz önünde bulundurularak; “kaplama altı malzeme ve kaplama ile yol bordürü yapımı işi” YAPTIRILACAKTIR.
İşin yapımı ile iş ve işlem sırasında aşağıdaki hususlar aranacaktır:
İşimize ilgi duyanlar; işin maksimum miktarı tahmin edilebileceğinden;
Şeklinde, ayrıntılı fiyat ile 2008 yılı içinde ilk sekiz ayında talep edilecek ödeme planlı teklif alınacaktır.
06.08.2007 tarih, saat 14:30’a kadar
Birliğimize elden ulaştırılacak teklifler,
Ihlamurkent Yapım/ İhale Komisyonunda
değerlendirilecektir.
İlginize teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Doğantürk
ŞİMŞEK
Nizamettin BEKAROĞLU
BİRLİK BŞK. YRD. BİRLİK
BAŞKANI
EKLER: (Birlik Merkezinden alınacaktır.)
Üst yapı metrajı
Not: Teklif alma, davet mektubu örneği, Ihlamurkent
Projesindeki bütün birim kooperatiflere bildirilmiştir.
S.S.ELVANKÖY KONUT
ÜRETİM YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ |
|||||||||||||
IHLAMURKENT PROJESİ |
|||||||||||||
ADA DIŞI KAPLAMA ALTI
MALZEME VE KAPLAMA İLE YOL BORDÜRÜ YAPIM İŞİ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJE DAHİLİ KOOPERATİFLERE DAĞITIM TABLOSU |
TABLO Y-2 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YATIRM MALİYETİ |
1.659.337,00,-YTL |
|
|
|
|
|
|
||||||
YATIRIM MALİYETİ
ÖDEMESİ |
20.ŞUBAT.2008-20 EYLÜL 2008 |
|
|
|
|
|
|
||||||
İŞİN YAPIM
SÜRESİ |
2007 YILI |
|
|
|
|
|
|
||||||
DAĞITIMA ESAS KONUT |
616 |
|
|
|
|
|
|
||||||
DAĞITIMA ESAS
DİĞER |
4 |
|
|
|
|
|
|
||||||
YATIRIM
MALİYETİ/BİRİM YOL
|
2.676,35,-YTL/KONUT |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SIRA NO |
KOOPERATİF ADI |
TAHSİS/ KONUT SAYISI |
YAT.MALİYETİ KATILIMI
BİRİM/KONUT |
TOPLAM KATILIM BEDELİ |
1.TAKSİT
ÖDEME |
2.TAKSİT
ÖDEME |
3.TAKSİT
ÖDEME |
4.TAKSİT
ÖDEME |
5.TAKSİT
ÖDEME |
6.TAKSİT
ÖDEME |
7.TAKSİT
ÖDEME |
8.TAKSİT
ÖDEME |
|
20.02.2008 |
20.03.2008 |
20.04.2008 |
20.05.2008 |
20.06.2008 |
20.07.2008 |
20.08.2008 |
20.09.2008 |
||||||
1 |
ALKOOP
KYK |
20 |
2.676,35,-YTL |
53.527,00,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
6.690,87,-YTL |
|
2 |
ARZUMKÖY
KYK |
30 |
2.676,35,-YTL |
80.290,50,YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
10.036,31,-YTL |
|
3 |
BOGİNA
KYK |
27 |
2.676,35,-YTL |
72.261,45,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
|
4 |
EKİNSU
KYK |
30 |
2.676,35,-YTL |
80.290,50,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
10.036,31,YTL |
|
5 |
GÜLENAY
KYK |
15 |
2.676,35,-YTL |
40.145,25,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
5.018,16,-YTL |
|
6 |
HALK
YAŞAM KYK |
35 |
2.676,35,-YTL |
93.672,25,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
|
7 |
MAVİ
ÖZLEM KYK |
28 |
2.676,35,-YTL |
74.937,80,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
9.367,22,-YTL |
|
8 |
PINAR
YEŞİLKENT KYK |
64 |
2.676,35,-YTL |
171.286,40,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
21.410,80,-YTL |
|
9 |
PRİMAKENT
KYK |
40 |
2.676,35,-YTL |
107.054,00,-YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
|
10 |
TANGOKENT
KYK |
40 |
2.676,35,-YTL |
107.054,00,-YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
|
11 |
UFUK
VOLKAN KYK |
21 |
2.676,35,-YTL |
56.203,35,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
7.025,42,-YTL |
|
12 |
SERHAT
SILAMIZ KYK |
27 |
2.676,35,-YTL |
72.261,45,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
|
13 |
ANGORA
KONAKLARI |
25 |
2.676,35,-YTL |
66.908,75,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
8.363,59,-YTL |
|
14 |
İLK
BAŞAK KYK |
44 |
2.676,35,-YTL |
117.759,40,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
|
15 |
IHLAMUR
GÜVENDOST |
35 |
2.676,35,-YTL |
93.672,25,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
11.709,03,-YTL |
|
16 |
DOĞAN
YEŞİMKENT |
27 |
2.676,35,-YTL |
72.261,45,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
9.032,68,-YTL |
|
17 |
YÜKSELİN
KYK |
24 |
2.676,35,-YTL |
64.232,40,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
8.029,05,-YTL |
|
18 |
DOĞAN
ELVAN KYK |
40 |
2.676,35,-YTL |
107.054,00,-YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
13.381,75,YTL |
|
19 |
GENÇ
ELVAN KYK |
44 |
2.676,35,-YTL |
117.759,40,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
14.720,00,-YTL |
|
20 |
DİĞER/TİC.MRK. |
4 |
2.676,35,-YTL |
10.705,40,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
1.338,17,-YTL |
|
|
NOT:Hesabınıza borç kaydedilmiştir.Çek/Senetlerinizi 10
gün içinde imzalayarak |
|
ONAY:15.08.2007 |
||||||||||
|
Birliğimize teslim ediniz. |
|
|
|
|
YÖNETİM KURULU ADINA |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IHLAMURKENT KAPLAMA ALTI ,MALZEME VE KAPLAMA
İLE YOL BORDÜRÜ YAPIMI İŞİ İHALE KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI
Komisyonumuz 06.08.2007 günü saat 16:00’da tanıtım dosyalarını incelemek üzere toplandı.
Tanıtım dosyası gönderen;
1-ED İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
2-Ozan Madencilik San.Tic.Ltd.Şti.
3-Ersinler İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
4-MGY İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.
firmalarının dosya sunduğu görüldü.Komisyonumuz tanıtım dosyalarını ayrıntılı bir şekilde inceledi.
17:30’da teklif mektuplarının açılmaya karar verildi.
İlk olarak ED İnşaat’ın teklif dış zarfı açıldı.Yüklenici Karnesi, Mali Durum Bildirgesi, teknik personel ve iş makine sı belgelerinin eksik olduğu görüldü.Şartnamede belirtilen eksik belgelerinin kendisinden istenilmesine karar verildi.
İkinci olarak MGY İnşaat’ın dış zarfı açıldı.Şartnamemizde istenilen belgelerin hiç birinin olmadığı görüldü.zarfın içinden Elvankoop’a ait sözleşme tasarısı , idari ve teknik şartname ve davetiye mektubu örnekleri çıktı.Firma arandı saat 20.00’a kadar süre verildi.Firma yetkilisi o saate kadar evrakları yetiştiremeyeceğini bildird.
Üçüncü olarak Ozan Madencilik Ltd.Şti.’nin dış zarfı açıldı.Şartnamemizde istenilen bütün belgelerin tamam olduğu ancak kilittaşı taahhütnamesi vermediğinden komisyon başkanı firma temsilcisini arayarak taşı nereden ve nasıl bir garanti ile temin edeceklerini sordu.Firma yetkilisi de iç teklif mektubunda bunu beyan ettiklerini belirtti..
Dördüncü olarak Ersinler İnşaat’ın dış zarfı açıldı. Şartnamemizde istenilen evrakların tamam olduğu görüldü.
Dosyaların değerlendirilmesine geçildi.
MGY İnşaat’ın dosyasının yetersiz, belgelerinin olmadığı anlaşıldığından oy birliği ile iç zarfının açılmamasına ve ihale sürecinin dışında bırakılmasına karar verildi.Bu sırada ED İnşaat’ın eksiklerini elden getirip tamamladığı anlaşıldı.
İç zarfların Firma Temsilcilerinin huzurunda açılmasına karar verildi:
Ersinler İnşaat, Ozan Madencilik, ED İnşaat’ın Temsilcileri huzura davet edildi.
İlk olarak Ersinler İnşaat .Firma temsilcisinin yetkili olup olmadığı soruldu.Yetkili olduğu anlaşıldı.İç zarfı açıldı:
Karayolu bordürünün işçilikli metretül fiyat teklifinin 17.00,-YTL
8’lik kilittaşı ve işçiliği için metrekare fiyat teklifinin 25.50,-YTL
Stabilize malzeme ve işçiliği için ton başına fiyat teklifinin 23.00,-YTL olduğu görüldü.
İkinci olarak ED İnş.Ltd.Şti.’nin firma yetkilisinin yetkili olup olmadığı soruldu.Yetkili olduğu anlaşıldı.İç zarfı açıldı.
Karayolu bordürünün işçilikli metretül fiyat teklifinin 13.00,-YTL
8’lik kilittaşı ve işçiliği için metrekare fiyat teklifinin 18.00,-YTL
Stabilize malzeme ve işçiliği için ton başına fiyat teklifinin 13.50.-YTL olduğu görüldü.
Üçüncü olarak Ozan Madencilik Ltd.Şti.’nin firma temsilcisine yetkili olup olmadığı soruldu.Ortak olduğunu beyan etti. İç zarfı açıldı.
Bu firmanın teklifinde Birliğimizce aranan tüm yazılı ihale şartlarını kabul ederek, toplam olarak 4.446.716,40,-YTL fiyat verdiği görüldü.
Bunun üzerine İhale Komisyonu Başkanı ilgili firma temsilcisinden bu tutardan hareketle şartnamede belirtilen birim fiyatların komisyona verilmesini istedi. İlgili temsilci hesap yapabilmek için komisyondan süre istedi.Daha sonra kendi bürolarından teknik eleman yardımı istedi.Komisyon başkanı bu isteği kabul ederek teknik elemanın gelmesi beklendi.45 dakika sonra ilgili firmanın teknik elemanı komisyona geldi.Firma temsilcisi ve teknik elemanın hesaplamalarından sonra:
Karayolu bordürünün işçilikli metretül fiyat teklifinin 17.34,-YTL
8’lik kilittaşı ve işçiliği için metrekare fiyat teklifinin 29.29,-YTL
Stabilize malzeme ve işçiliği için ton başına fiyat teklifinin 17.01.-YTL olduğunu beyan etti.
Komisyon başkanı ihalenin pazarlık kısmına geçildiğini bildirdi.
Stabil malzeme ve işçiliğinde ton başına en düşük teklifi veren firmanın 13.50,-YTL ile ED inşaat olduğunu bunun altında bir teklifinin olup olmadığını ilk olarak Ersinler İnşaat temsilcisine sordu. İlgili firma temsilcisi en son fiyatının 18.00,YTL olduğunu söyledi.
Daha sonra Ozan Madencilik firmasına bu fiyatın altına inip inmeyeceğini sorudu.İlgili firma temsilcisi 13.25,YTL teklif etti.Daha sonra ED İnşaat temsilcisi 13.00,-YTL teklifi etti.Daha sonra Ozan Madencilik 12.90,YTL teklif etti.Daha sonra ED inşaat teklifinin12.50,YTL olduğunu söyledi..Daha sonra Ozan Madencilik teklifinin 12.40,-YTL olduğunu söyledi.ED İnşaat son teklifinin 12.00,-YTL olduğunu söyledi.Ozan İnşaat son teklifinin 11.90,-YTL olduğunu söyledi.
Komisyon Başkanı Karayolu Bordürü ve işçiliği kalemine geçerek Metretül fiyatı olarak en düşük teklifin ED inşaatın teklifi olan 13.00,-YTL olduğunu ,bunun altında bir teklif olup olmadığını sordu.Ersinler İnşaat Temsilcisi en son teklifinin 17.00,YTL olduğunu söyledi.Daha sonra Ozan Madencilik Temsilcisi 12.90,-YTL teklif etti.Daha sonra ED İnşaat Temsilcisi 12.50,-YTL tekilf etti.Daha sonra Ozan Madencilik 12.45,-YTL teklif etti.Daha sonra ED İnşaat 12.25,-YTL teklif etti.Daha sonra Ozan Madencilik 12.00,-YTL,ED İnşaat 11.90,-YTL teklif etti.Daha sonra Ozan Madencilik 11.50,YTL teklif etti.Daha sonra ED İnşaat son teklifinin 11.40,YTL olduğunu söyledi.Daha sonra Ozan Madencilik temsilcisi son teklifinin11.00,-YTL olduğunu söyledi.
Komisyon Başkanı Kilit taşı ve işçiliği kalemine geçerek Metrekare birim fiyatı olarak 18.00,-YTL olarak en düşük teklifi ED İnşaatın verdiğini,bunun altında bir teklif olup olmadığını sordu.Ersinler İnşaat en son teklifinin 20.00,-YTL olduğunu söyledi.Daha sonra Ozan Madencilik firması Temsilcisi 17.50,-YTL teklif etti.Daha sonra ED inşaat 17.25,-YTL teklif etti.Daha sonra Ozan Madencilik 17.00,-YTL teklif etti.Daha sonra ED İnşaat son teklifi olarak 16.75,-YTL teklif etti.Daha sonra Ozan Madencilik son teklifi olarak 16.60,-YTL teklif etti.
Komisyon Başkanı firma temsilcilerinden en son tekliflerinin alınma işleminin bittiğini, ancak ihale sürecinin bitmediğini , nihai kararı firma dosyalarının ve ihale sürecinin bu aşamasına kadar olan bölümünün yönetim kurulunca tekrar ayrıntılı olarak inceledikten sonra Yönetim Kurulunun vereceğini,Yönetim Kurulunun dilediği firmaya işi ihale edebileceğini ve dilerse iptal edebileceğini belirterek bu çalışmaların kooperatiflere ve katılanlara hayırlı olmasdı dileği ile teşekkür etti.
İsmet ÖZBAY Kemal YILMAZ
KOMİSYON BAŞKANI KOMİSYON ÜYESİ
Temel AKTÜRK Haydar KARAKUŞ Cahit İPEK
KOMİSYON ÜYESİ KOMİSYON ÜYESİ KOMİSYON ÜYESİ
16.08.2007
İhale Süreci ve Ödeme Yükümlülüğü hk.
IHLAMURKENT
PROJESİNE DAHİL BÜTÜN
KOOPERATİFLERİN
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINA,
İlgi: a)
20.02.2007/01.01-70 tarih ve sayılı ıhlamurkent koordinasyon kurulu toplantı
çağrısı.
b) 14.03.2007/01.01-113-131
tarih ve sayılı ıhlamurkent
koordinasyon kurulu toplantı sonucu hk
yazımız.
c) 02.06.2007 tarihli Birlik
olağan genel kurul kararları.
d) 08.06.2007/01.01-329-347
tarih ve sayılı ıhlamurkent
koordinasyon kurulu toplantısı çağrısı.
e) 25.06.2007/01.01-375-393
tarih ve sayılı ıhlamurkent
koordinasyon kurulu toplantı sonuçları hk.
f) 04.07.2007/01.01-399
ıhlamurkent koordinasyon kurulu toplantı
daveti hk.
h) 27.07.2007/01.01-431
koordinasyon kurulu toplantısı ve komisyon oluşturulması hk.
ı) Ihlamurkent adadışı kaplama altı malzeme ve kaplama
ile yol bordürü yapım işi ihale şartnamesi, idari ve teknik şartname,
sözleşme tasarısı ile teklif mektubu onaylı örnekleri.
j) 06.08.2007 tarihli yapım/ihale
komisyonu tutanakları.
k) 07.08.2007/14 – 08.08.2007/15
tarihli yönetim kurulu ihale onay kararları.
l) Ihlamurkent projesi adadışı yol kaplama altı malzeme ve
kaplama ile yol bordürü yapım işi asgari ve tahmini metraj tablosu.
m) Tahmini maliyet tablosu(Tablo:Y-1)
n) Proje dahili kooperatiflere
dağıtım tablosu(Tablo: Y-2)
o) Ihlamurkent projesine dahil
kooperatiflerin ELVANKOOP ile imzaladıkları “Hizmet
Sözleşmelerinin” katılım zorunluluğu getirdiğine
ilişkin YARGITAY 11.HD.E.2002-Y 344 K. 2002-7070
tarih ve sayılı kararı.
p) Yol alt temel inşaatı yapımı
ihalesine ilişkin YARGITAY 11.HD.E. 2003-12658
K.2004-6962 tarih ve
sayılı kararı.
İlgi (a), (b), (c), (d), (e), (f) tarih ve sayılı toplantı ve karar süreçleri ile “IHLAMURKENT, ADADIŞI YOL KAPLAMA ALTI MALZEME VE KAPLAMA İLE YOL BORDÜRÜ YAPIMI İŞİ” önemli bir aşamaya getirilerek, ilgili (h) ile de Ihlamurkent Projemizdeki kooperatif yöneticilerimizden dört adet Komisyon oluşturulmuştur.
İlgi (I), (j) Komisyon çalışmaları sonucu, konu ile ilgili İHALE süreci tamamlanmış, yapılan çalışmalar ilgi (k) da belirtilen Yönetim Kurulu Kararları ile İHALE ONAYLANMIŞTIR.
İlgi (l), (m), (n) tabloları, asgari ve tahmini metraj, maliyet ile proje dahili kooperatiflere dağıtım ilkelerini belirlemektedir.
İlgi (o), (p) YARGITAY örnek kararları katılım bedellerini ödeme yükümlülüğü ile katılım bedellerinin hesabında dayandırılacak kriterler için veri oluşturmaktadır.
Bütün Kooperatif Yöneticilerimizin ortak katkıları ile elde edilen bu sonuç, yine ortak kooperatiflerimizin ortak duyarlılıkları ile tamamlanacaktır. İyi bir çalışma sonucu elde edilen birim fiyatlar, herkes tarafından çek edilmeli, işin 2007 yılında yapılacağı ve ödemelerin 20 Şubat 2008 – 20 Eylül 2008 tarihleri arasında gerçekleştirileceği dikkate alınarak, ekte sunulan Senetlerin Yetkililerce imzalanarak (10) on gün içinde Birliğimize iadesi sağlanmalıdır.
Yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bilginizi ve gereğini önemle rica ediyoruz.
Doğantürk ŞİMŞEK Nizamettin BEKAROĞLU
BİRLİK BAŞKAN YRD. BİRLİK BAŞKANI
EKLER:
1-06.08.2007 tarihli yapım/ihale komisyonu tutanakları
2-07.08.2007/14 tarih ve sayılı Birlik Yönetim Kurulu Kararı
3-08.08.2007/15 tarih ve sayılı Birlik Yönetim Kurulu Kararı
4-Asgari ve Tahmini Metraj Tablosu
5-Tahmini Maliyet Tablosu(Tablo:Y1)
6-Katılım Dağıtım Tablosu(Tablo:Y2)
7-20.02.2008-20.09.2008 tarihleri arasında ödenecek 8 adet Senet
Not: Konu ile ilgili belge ve bilgilere www.ankara-elvankoop.org/ web sitemizden ulaşılmaktadır.
Yönetim Kurulumuz 08.08.2007 tarihinde saat 16:00’da Birlik Merkezinde toplanarak;
1- 07.08.2007/ 14 tarih ve
sayılı gerekçeli yönetim kurulumuz kararına dayalı olarak
ED İnşaat firma temsilcisi birliğimize davet edilerek teklif
mektubunun altına adını, soyadını ve
imzasını atarak iş tanımı yapılmış mal
ve hizmetlere ilişkin kaplama altı uygun gradyasyonlu
kırma taş temini, şantiyeye nakli, serilmesi, sulanması,
sıkıştırılması, silindir edilmesi malzeme ve
iş hizmetleri için 11.80 YTL/Ton fiyatı, TSE Belgeli ve 10 yıl
garanti süreli pres yol bordürü(15x30x70) temini, şantiye nakli ve yerinde
hazırlanan beton yastık üzerine derzi malzeme iş ve hizmetleri
için 10.90 YTL/Mtül TSE Belgeli ve 10 yıl
garantili (10x30x50) yol bordürü temini, şantiyeye nakli, beton
yastık üzerine derzilenmesi, yağmur
işlevli malzeme ve hizmet için 9.65 YTL/Mtül;
2-Ihlamurkent
Yol Projesi ve Vaziyet Planından yararlanmak suretiyle yol alanı için
3-İhaleye katılan
ancak ihaleyi alamayan firmalara teşekkür mektubu yazılmasına,
4-Yol konumunda özel
ihtisası bulunan bir inşaat mühendisi, bir topograf veya harita
mühendisi veya harita teknikeri ile bir adet iş yöneticisi istihdam
edilmesine, bütün bu hususlarda murahhasların tam bir yetkiyle
yetkilendirilmelerine,
Oy birliğiyle karar
verildi.
Nizamettin BEKAROĞLU Doğantürk ŞİMŞEK Kemal YILMAZ
BİRLİK BAŞKANI BİRLİK BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD.
Nevzat
TORUNLAR Ali Fuat KAPLAN
İsmet ÖZBAY Suzan YILMAZ
BİRLİK BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKN YRD.
GEREKÇELİ YÖNETİM KURULU KARARI
Yönetim Kurulumuz 07.08.2007 tarihinde saat 16:00’da Birlik Merkezinde toplanarak;
Ihlamurkent adadışı
kaplama altı malzeme ve kaplama ile yol bordürü yapım işi ile
ilgili olarak İsmet ÖZBAY, Temel AKTÜRK, Cahit İPEK, Kemal YILMAZ ve
Haydar KARAKUŞ’un
katılımlarıyla oluşturulan iki yönetici, iki inşaat
mühendisi ve bir iktisat alanlarıyla mesleksel yetenekleri ve titizlikleri
tarafımızdan bilinen yapım ihale komisyonunun 06.08.2007 tarihli
komisyon tutanakları yapım ihale komisyonuna intikal eden
evrakların tamamı yönetim kurulumuzca incelemeye
alınmıştır.
İhale Şartnamemizde ihaleye
çıkarılan iş ile ilgili olarak 06.08.2007 Pazartesi günü saat
14:30’a kadar makbuz karşılığında tekliflerin
teslim edileceği, aynı maddede “Elvankoop’un
2886 Sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununa tabi
olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediği kimseye
vermekte serbesttir” denilmektedir.Bu
koşullarda 04.08.2007 Cumartesi günü saat 11:00’de Ozan Madencilik
ihale teklif zarfı verdiği, aynı saatte birlik görevlimiz
tarafından kabul edildiği, 06.08.2007 Pazartesi günü saat
10:05’de Ersinler İnşaat Tekstil Doğalgaz Isı
Sistemleri San. Ve Tic. Ltd.’nin ihale teklif
zarfını verdiği ve aynı saatte birlik görevlimiz
tarafından teslim aldığı, 06.08.2007 Pazartesi günü saat 13:00’de MGY İnşaat Ltd. Şti.
tarafından ihale teklif zarfının
verildiği, aynı saatte birlik görevlimiz tarafından teslim
alındığı, 06.08.2007 Pazartesi günü saat 14:15’de ED
İnşaat Ltd.Şti. tarafından
ihale teklif zarfının verildiği, aynı saatte birlik
görevlimiz tarafından teslim alındığı, böylece 4 adet
ihale teklif zarfının alındığı tarihlerde
birliğin gelen evrak kayıtlarına da işlendiği
görülmüştür.
Birbirlerini tanımayan 4
adet firmanın ihale konusu işe ilgi göstermeleri yarışma
koşullarının oluşturulması, uygun fiyatların elde
edilebilmesi açısından olumlu ve uygun bulunmuştur.
İhale Şartnamesine
uygun şekil ve içerik koşullarına uygu
davranıldığı değerlendirilmesi ile dış dosya
denilen belgelerin titizlikle incelendiği, şekil şartı
açısından uygun bulunmayan MGY İnşaat Ltd. Şti.’nin tasnif
dışı bırakılmasını ihale şartnamesinin
5. maddesine uygun olduğu , ortak tespitimizdir.
Geriye kalan 3 şirketin canlı olup olmadığının
yeterince incelendiği şirket temsilcilerinin ikisinin yetkili
olduğu, bir diğerinin ise yetki sınırlarının yönetim
kurulumuzca tam saptanamadığı tespit edilmiştir.
Değerlendirmeye tabi
tutulan 2 şirketin yol ve benzeri inşaat işleri
yaptığı, diğer şirketin ise madencilik iş kolunda
ihtisas sahibi olduğu ile işimizle talep bağlantısı kurulamamıştır.İhaleye katılan
firmaların kendi alanlarında yetenekli ve uzman oldukları
tespiti yapılmakla birlikte ihale konusu işin en büyük kalemini
oluşturan kilit taşı ile ilgili olarak teklif alma ve davet mektubumuzun
ikinci sayfasındaki 3 maddede belirtilen “Kaplamalar için
Standardı ve markası belirlenmiş, garanti süresi bilinen”
beton kilit taşı için m2 şeklinde ayrıntılı fiyat
talep edilmesine rağmen Ozan Madencilik firmasının konuyla
ilgili belge, bilgi vermediği, taahhütte bulunmadığı,
Ersinler firmasının kilit taşı için 5 yıl kendisi
taahhütte bulunduğu, ED firmasının iş birliği yaptığı
üretici Betonel firmasından 10 yıllık
kilit taşı dayanıklılık taahhüdü aldığı
tespit edilmiştir.
Teklif verenler içerisinde metraj
farklılıkları bulunmakla birlikte Ersinler ve ED
firmasının ilk yazılı tekliflerini davet mektubunda istenen
ilkelere uygun olarak birim rakamlar üzerinden açık ve net
anlaşılabilir verildiği ancak Ozan Madencilik
firmasının bütün üzerinden 4.446.716,40 YTL fiyat verdiği,
fiyatı net ve anlaşılır olmadığı talep
edilen yardımlardan sonra m2, M.Tül ve Ton
fiyatları alınabildiği ve karşılaştırma tablosuna
geçildiği görülmüştür.Buna göre yazılı ilk tekliflerde
Stabilize Malzeme ve İşçilik için ED İnşaat 13.50 YTL,
Ersinler İnşaat 23.00 YTL, Ozan Madencilik 17.30 YTL fiyat
verdikleri, Bordür ve İşçilikler için ED İnşaat 13.00 YTL,
Ersinler İnşaat 17.00 YTL, Ozan Madencilik 17.34 YTL fiyat verdikleri,
ayrıca ED İnşaatın yağmur oluğu için 11.50 YTL
birim fiyat verdiği görülmüştür.Kilit taşı Malzeme ve
Kaplama işçiliği her m2’si için ED İnşaat 18.00 YTL,
Ersinler İnşaat 25.50 YTL, Ozan Madencilik 29.29 YTL fiyat
verdikleri;
Bu yazılı firma
tekliflerinden sonra Yapım/İhale Komisyonumuzun her üç firmayı
da pazarlığa davet ettiği, pazarlık sonucunda Ersinler
İnşaatın fiyatlarda yüksek kaldığı, ED
İnşaat ile Ozan Madenciliğin yarıştığı,
buna rağmen her iki firma arasındaki yarışma birim fiyat
farklarının 0.1, 0.4, 0.15 mertebelerinde
olduğu gözlenmiştir.
Bu denli küçük
farklılıklara dayalı fiyatlarla firma tercihinde ilk
yazılı tekliflerin düşük olması, maliyeti en yüksek
kısmını içeren kilit taşlarına ilişkin 10
yıllık üretici firma garantisinin sağlanmış
olması, ihale konumuz ile yakından ilişkili olması Ihlamurkent ortak kamu yararının ve
ekonomikliliğin, estetik ve işlevselliğin ED İnşaat
ile elde edilebileceği ortak kanaati ile, Birlik
Yönetimince ED İnşaat Temsilcisinin çağırılarak Ozan
Madenciliğin son verdiği birim fiyatların altına inmesi
koşulu ile yapım taahhüdünde bulunması halinde ihalenin ED
İnşaat firmasında bırakılmasına ve sözleşme
imzalanmasına oy birliğiyle karar verilmiş;
İş bu gerekçeli yönetim
kurulu kararı ile yönetim kurulu adına imza temsil ve ilzam
yetkilerine sahip Murahhaslarımız tam bir yetkiyle
görevlendirilmiştir.
Nizamettin BEKAROĞLU Doğantürk ŞİMŞEK Kemal YILMAZ
BİRLİK BAŞKANI BİRLİK BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD.
Nevzat
TORUNLAR Ali Fuat KAPLAN
İsmet ÖZBAY Suzan YILMAZ
BİRLİK BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD. BİRLİK
BAŞKAN YRD.
BİRLİK BAŞKN YRD.